منافسة عامة
✓ مرسّى
تأهيل مبنى المحكمة الجزائية المتخصصة بمولد كهربائي احتياطي الرياض
وزارة العدل - الديوان العام
رقم المنافسة
231139014661
المعرّف
#712151
عنوان الضمان الإبتدائى
شارع الجامعه الدور الخامس
الغرض من المنافسة
تأهيل مبنى تأهيل مبنى المحكمة الجزائية المتخصصة بمولد كهربائي احتياطيمع ربطه مع أحمال المبنى الأساسية وتركيب لوحة التحول الأتوماتيكي ATS وتركيب خزان ديزل وجميع ما يلزم حسب الحاجة وحسب المواصفات الخاصة المذكورة في جدول الكميات
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2023/11/28 11:53 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2023/12/11 11:53 | 1445-05-27 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2023/12/13 23:59 | 1445-05-29 |
| موعد فتح العروض | 2023/12/14 12:00 | 1445-06-01 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2023/12/24 | 1445-06-11 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2024/01/01 | 1445-06-19 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2023/12/12 | 1445-05-28 |
| أقصى مدة للإجابة | 7 يوم | |
| مكان فتح العروض | الرياض | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • مقاولات الإنشاءات العامة (التشييد و بناء المرافق العامة)- إنشاءات عامة
جدول 1 المواد - إنشاءات عامة
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأعمال الكهربائية | 1 | توريد وتركيب وتشغيل واختبار وحدة توليد كهربائية احتياطية تعمل بالديزل داخل كونتنر (Sound Proof) خدمة شاقة كاملة على شاسيه ثابت ذو قدرة مستمرة 650 كيلو فولت امبير عند معامل القدرة 0.8, جهد 220/127 فولت ,3 فاز ,60 هرتز عند 1800 لفة/دقيقة عند درجة حرارة 50 درجة مئوية ويتلاءم مع الموقع من مستوئ منسوب سطح البحر والوحدة تدار بمحرك ديزل اربعة اشواط تبريد مياه تهوية ذاتية طبقاً للمواصفات القياسية العالمية على ان تكون داخل حاوية معزولة كاتمة للصوت وان تكون وحدة التوليد ملائمة للعمل في الظروف الجوية الخارجية المحيطة بها. ووحدة التوليد تكون ذات 3 فاز واربع اقطاب :تهيج ذاتي (بدون فحمات) سريع الاستجابة بنظام PMG للمحافظة على ثبات الفولت تجاه تغييرات الحمل ,درجة العزل H) (معامل القدرة 0.8 وتبريد ذاتي Self-Ventilated ا المولد متصل مباشرة بالمحرك بواسطة قرص مرن ويتطابق المولد مع القياسات الامريكية والبريطانية والسعودية ومزود بجميع وسائل الحماية الاوتوماتيكية لفصل وحدة التوليد اوتوماتيكيا في حالة زيادة الحمل ,انخفاض الفولت ,زيادة الفولت ,ارتفاع في درجة حرارة مياه التبريد ,انخفاض في ضغط الزيت ,زيادة السرعة عن المعدل الطبيعي وهذه الحماية مزودة بنظام انذار مرئي وانذار صوتي وان تكون من دارة التبريد " راديتور مضاد للصدأ " ومجهز للعمل للعمل في المناطق الحارة وان تكون وحدة التوليد مزودة بالملحقات الاضافية التالية : طلمبة يدوية بقطر مناسب تثبت في شاسيه وحدة التوليد لإخراج الزيت المستعمل من الماكينة على ان تكون الطلمبة كاملة بالموصلات المرنة وبأقطار واطوال مناسبة بطريقة جيدة بخاصية السحب والطرد وعدد 2 بطارية (12V-SEALED LEAD ACID) لتغذية مارش الماكينة الديزل مع نوفر الخواص التالية: Jacket Water Heater With Shut Off Valves. Battery Charger (5A, 10A) 45 Ampere Charging Alternator - توفير ماسورة عادم وكاتم للصوت متصلة بغرفة العادم لماكينة الديزل من النوع السكني مصنوعة من صفائح الصلب مع تثبيت المواسير عن طريق قاعدة حاملة لتسليح بتمدد المواسير وحمايتها من الحشرات والطيور - توفر عداد لقياس ضغط الزيت وعداد لقياس درجة حرارة الماكينة ومبين لعدد ساعات التشغيل. - توفر صندوق للعدة اللازمة لأعمال الفك والتركيب والصيانة الدورية. - ويشمل تقديم تدريب فني على الصيانة والتشغيل للنظام لثلاثة فنيين على الأقل. - توفير انذار في حالة تفريغ البطاريات من الشحن وانخفاض منسوب خزان الوقود وزيادة السرعة والطوارئ. - توفر جهاز اوتوماتيكي لوقف الماكينة تلقائيا عند حدث أي خلل. - يجب ان تكون لوحة التشغيل والتحكم لوحدة التوليدى رقمية مع امكانية ربط الوحدة بنظام BMS بخاصية (Over IP &RS-485 Mod-Bus) وامكانية التحكم بإرسال رسائل(SMS) التحذيرية وكما جاءت بالمواصفات وان تكون مصنوعة من شرائح الصلب المدهونة بالبوية الفرنية المانعة للصدأ وذات درجة حماية IP عالية وبأحدث التقنيات الموجودة في لوحات التشغيل والتحكم. والسعر يشمل القاعدة المسلحة والتأريض الخاص بالمولد وكافة الاعمال المدنية وكل ما يلزم لإتمام العمل حسب المواصفات الفنية والأكواد والمخططات. -يتم تأسيس قواعد خرسانية تحت أرضية المولد مع تقديم المخطط التنفيذي المدني للقاعدة. وأن يكون المولد مزود بخزان وقود يومي يكفي لعمل المولد لمدة 8 ساعات على الأقل ويتم ربطه بالخزان الأسبوعي ويتم تغذيته بشكل أوتوماتيكي عبر لوحة مستقلة كما يتم توفير طريقة يدوية للتغذية. | جميع كميات البنود المدرجة قد أوردت بإيجاز في جداول الكميات بغرض إعطاء فكرة عن العمل المطلوب ويعني ذلك مسئولية المقاول عن إتمام كافة الأعمال التي تتعلق بالبند وعليه يجب دراسة بنود المشروع جيداً والإلمام بالأعمال المتعلقة بها والإقرار بذلك ومعاينة الموقع المعاينة النافية للجهالة قبل وضع أسعاره على جداول الكميات وللوزارة الحق في تعديل أو إلغاء بعض البنود. - وأن جميع البنود بجداول الكميات تشمل على توريد وتركيب واختبار وتشغيل وتسليم جميع الأجهزة والمعدات والمواد المركبة كاملة مع كافة لوازمها وملحقاتها طبقاً للمخططات الخاصة بالمشروع والمواصفات العامة لوزارة العدل مع ضمان الأعمال والصيانة الدورية لمدة عامين بعد التسليم الابتدائي للمشروع وضمان توفير قطع الغيار لمدة عشرة سنوات بعد الضمان. - يتم تدريب العاملين والمختصين في المحكمة على التشغيل وعمل الصيانة الدورية وطريقة فحص المولد للتاكد من جاهزيته للتشغيل والتشغيل اليدوي والأوتوماتيكي وطرق التحقق من مستوى الوقود وكل ما يلزم. - يتم عمل الاختبارات اللازمة على الأجهزة والأدوات والمواد والتمديدات في وجود المهندس المشرف قبل عزلها أو تغطيتها ورفض الأعمال المخالفة في حالة عدم تحقق نتائج الاختبارات طبقاً للأصول الفنية للتركيب وللشروط والمواصفات العامة والخاصة. - اللوحات الكهربائية تكون من النوعيةTYPE TESTED حسب الكود ( IEC - 60947) - على المقاول التنسيق مع الجهة صاحبة المشروع وجهات الاختصاص عن حالة الحفر بالموقع العام لتفادي إعطاب الكابلات والمواسير وخطوط الهاتف وفي حالة إعطاب أي منها أو أي أشياء أخرى على المقاول القيام فوراً بإصلاح التلفيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دون المطالبة بمقابل ذلك ويتحمل المقاول كافة التكاليف اللازمة للإصلاح لكافة الأعطال بالموقع. - يشمل العمل التكسير بالأرضيات والجدران لتنفيذ الأعمال مع إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء العمل من بلاط وسيراميك ورخام وديكور ولياسة ودهان ودفان وخرسانة وأسفلت وخلافه والمحافظة على باقي الأعمال المركبة في محيط الأعمال وفي حالة إتلاف أي منها على المقاول إصلاحها أو استبدالها دون المطالبة بمقابل ذلك وطبقاً لتعليمات جهاز الإشراف المسئول. يتم توفير عدة صيانة في الموقع وتدريب مسؤول الصيانة على الصيانة الدورية للمحرك وطرق الكشف الأولية عن الأعطال. - يتم تقديم خطة العمل للاعتماد للمهندس المشرف قبل البدء بالأعمال | عدد | 1 | 0 | |
| 2 | الأعمال الكهربائية | 1 | توريد وتركيب شاحن كهربائي للبطاريات الخاصة بالمولد على أن يزود الشاحن بلوحة تبين حالة الشاحن وحالة البطارية ويكون ذو موثوقية وجودة عالية على أن يتم تقديم العينات للمهندس المشرف قبل التوريد. | جميع كميات البنود المدرجة قد أوردت بإيجاز في جداول الكميات بغرض إعطاء فكرة عن العمل المطلوب ويعني ذلك مسئولية المقاول عن إتمام كافة الأعمال التي تتعلق بالبند وعليه يجب دراسة بنود المشروع جيداً والإلمام بالأعمال المتعلقة بها والإقرار بذلك ومعاينة الموقع المعاينة النافية للجهالة قبل وضع أسعاره على جداول الكميات وللوزارة الحق في تعديل أو إلغاء بعض البنود. - وأن جميع البنود بجداول الكميات تشمل على توريد وتركيب واختبار وتشغيل وتسليم جميع الأجهزة والمعدات والمواد المركبة كاملة مع كافة لوازمها وملحقاتها طبقاً للمخططات الخاصة بالمشروع والمواصفات العامة لوزارة العدل مع ضمان الأعمال والصيانة الدورية لمدة عامين بعد التسليم الابتدائي للمشروع وضمان توفير قطع الغيار لمدة عشرة سنوات بعد الضمان. - يتم تدريب العاملين والمختصين في المحكمة على التشغيل وعمل الصيانة الدورية وطريقة فحص المولد للتاكد من جاهزيته للتشغيل والتشغيل اليدوي والأوتوماتيكي وطرق التحقق من مستوى الوقود وكل ما يلزم. - يتم عمل الاختبارات اللازمة على الأجهزة والأدوات والمواد والتمديدات في وجود المهندس المشرف قبل عزلها أو تغطيتها ورفض الأعمال المخالفة في حالة عدم تحقق نتائج الاختبارات طبقاً للأصول الفنية للتركيب وللشروط والمواصفات العامة والخاصة. - اللوحات الكهربائية تكون من النوعيةTYPE TESTED حسب الكود ( IEC - 60947) - على المقاول التنسيق مع الجهة صاحبة المشروع وجهات الاختصاص عن حالة الحفر بالموقع العام لتفادي إعطاب الكابلات والمواسير وخطوط الهاتف وفي حالة إعطاب أي منها أو أي أشياء أخرى على المقاول القيام فوراً بإصلاح التلفيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دون المطالبة بمقابل ذلك ويتحمل المقاول كافة التكاليف اللازمة للإصلاح لكافة الأعطال بالموقع. - يشمل العمل التكسير بالأرضيات والجدران لتنفيذ الأعمال مع إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء العمل من بلاط وسيراميك ورخام وديكور ولياسة ودهان ودفان وخرسانة وأسفلت وخلافه والمحافظة على باقي الأعمال المركبة في محيط الأعمال وفي حالة إتلاف أي منها على المقاول إصلاحها أو استبدالها دون المطالبة بمقابل ذلك وطبقاً لتعليمات جهاز الإشراف المسئول. يتم توفير عدة صيانة في الموقع وتدريب مسؤول الصيانة على الصيانة الدورية للمحرك وطرق الكشف الأولية عن الأعطال. - يتم تقديم خطة العمل للاعتماد للمهندس المشرف قبل البدء بالأعمال | عدد | 2 | 0 | |
| 3 | الأعمال الكهربائية | 1 | توريد وتركيب وتشغيل واختبار لوحة تحويل اوتوماتيكية (ATS) سعة 1250 امبير , 3 فاز , 127/220 فولت , 60 هرتز ,IP 67 من النوع المقفل ومجهز بالباسبارات والاجهزة اللازمة لربط تيار شركة الكهرباء الرئيسية ووحدة توليد الديزل لتغذية الاحمال اوتوماتيكيا من وحدة توليد الديزل في حال انقطاع تيار شركة الكهرباء الرئيسية وفصل وحدة توليد الديزل في حالة عودة تيار شركة الكهرباء الرئيسية بجميع التوقيتات الزمنية والريليهات للتشغيل المطلوب واللوحة مزودة بعدد 3 قواطع هوائي اوتوماتيكي 3 فاز 2500A 4P ACB) ) يعمل اوتوماتيكي ومزود بحماية مغناطيسية وحماية حرارية ومزود بجهاز الشحن الدائم للبطاريات وايضا عدادات القياس من النوع المتقدم واللوحة مزودة بكرت شبكة مطابق لمواصفات UL 1008 ببطاريات وشاحن لها . وان تكون اللوحة ملائمة للظروف الجوية ومجهزة لربطها بكابلات 11(1Cx630+1Cx300)mm2, والبند يشمل كافة الاعمال المدنية وكل ما يلزم لاتمام العمل حسب المواصفات الفنية والكودات والمخططات. | جميع كميات البنود المدرجة قد أوردت بإيجاز في جداول الكميات بغرض إعطاء فكرة عن العمل المطلوب ويعني ذلك مسئولية المقاول عن إتمام كافة الأعمال التي تتعلق بالبند وعليه يجب دراسة بنود المشروع جيداً والإلمام بالأعمال المتعلقة بها والإقرار بذلك ومعاينة الموقع المعاينة النافية للجهالة قبل وضع أسعاره على جداول الكميات وللوزارة الحق في تعديل أو إلغاء بعض البنود. - وأن جميع البنود بجداول الكميات تشمل على توريد وتركيب واختبار وتشغيل وتسليم جميع الأجهزة والمعدات والمواد المركبة كاملة مع كافة لوازمها وملحقاتها طبقاً للمخططات الخاصة بالمشروع والمواصفات العامة لوزارة العدل مع ضمان الأعمال والصيانة الدورية لمدة عامين بعد التسليم الابتدائي للمشروع وضمان توفير قطع الغيار لمدة عشرة سنوات بعد الضمان. - يتم تدريب العاملين والمختصين في المحكمة على التشغيل وعمل الصيانة الدورية وطريقة فحص المولد للتاكد من جاهزيته للتشغيل والتشغيل اليدوي والأوتوماتيكي وطرق التحقق من مستوى الوقود وكل ما يلزم. - يتم عمل الاختبارات اللازمة على الأجهزة والأدوات والمواد والتمديدات في وجود المهندس المشرف قبل عزلها أو تغطيتها ورفض الأعمال المخالفة في حالة عدم تحقق نتائج الاختبارات طبقاً للأصول الفنية للتركيب وللشروط والمواصفات العامة والخاصة. - اللوحات الكهربائية تكون من النوعيةTYPE TESTED حسب الكود ( IEC - 60947) - على المقاول التنسيق مع الجهة صاحبة المشروع وجهات الاختصاص عن حالة الحفر بالموقع العام لتفادي إعطاب الكابلات والمواسير وخطوط الهاتف وفي حالة إعطاب أي منها أو أي أشياء أخرى على المقاول القيام فوراً بإصلاح التلفيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دون المطالبة بمقابل ذلك ويتحمل المقاول كافة التكاليف اللازمة للإصلاح لكافة الأعطال بالموقع. - يشمل العمل التكسير بالأرضيات والجدران لتنفيذ الأعمال مع إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء العمل من بلاط وسيراميك ورخام وديكور ولياسة ودهان ودفان وخرسانة وأسفلت وخلافه والمحافظة على باقي الأعمال المركبة في محيط الأعمال وفي حالة إتلاف أي منها على المقاول إصلاحها أو استبدالها دون المطالبة بمقابل ذلك وطبقاً لتعليمات جهاز الإشراف المسئول. يتم توفير عدة صيانة في الموقع وتدريب مسؤول الصيانة على الصيانة الدورية للمحرك وطرق الكشف الأولية عن الأعطال. - يتم تقديم خطة العمل للاعتماد للمهندس المشرف قبل البدء بالأعمال | عدد | 3 | 0 | |
| 4 | الأعمال الكهربائية | 35 | توريد وتركيب وتشغيل واختبار كابلات كهربائية من النوع النحاس المعزول (Cu/XLPE/ /PVC) مقاسmm2))) ((( 1*(4c*300+1c*150)لتركيبها بالدفن تحت الارض بعمق على عمق لا يقل عن 80 سم داخل مواسير بقطر مناسب من النوع CLASS 5UPVC واستعمال طبقة خرسانية في اماكن مرور السيارات لحماية المواسير والكابلات والبند يشمل المناهل واغطيتها وكافة الاعمال المدنية وحسب الاصول الهندسية والمواصفات المحلية والعالمية واعادة الوضع الى ما كان عليه قبل الحفر ,وتوصيل الكابلات من لوحة وحدة التوليد الديزل الى لوحة التحويل الاوتوماتيكية (ATS) والربط مع لوحة الطوارئ EMM والسعر يشمل كل ما يلزم من مواسير وحاملات كوابل وجميع ما يلزم للتشغيل والتركيب حسب الاصول الهندسية والمواصفات الفنية والمخططات وموافقة المهندس رمز البند في منصة اعتماد 2094 | جميع كميات البنود المدرجة قد أوردت بإيجاز في جداول الكميات بغرض إعطاء فكرة عن العمل المطلوب ويعني ذلك مسئولية المقاول عن إتمام كافة الأعمال التي تتعلق بالبند وعليه يجب دراسة بنود المشروع جيداً والإلمام بالأعمال المتعلقة بها والإقرار بذلك ومعاينة الموقع المعاينة النافية للجهالة قبل وضع أسعاره على جداول الكميات وللوزارة الحق في تعديل أو إلغاء بعض البنود. - وأن جميع البنود بجداول الكميات تشمل على توريد وتركيب واختبار وتشغيل وتسليم جميع الأجهزة والمعدات والمواد المركبة كاملة مع كافة لوازمها وملحقاتها طبقاً للمخططات الخاصة بالمشروع والمواصفات العامة لوزارة العدل مع ضمان الأعمال والصيانة الدورية لمدة عامين بعد التسليم الابتدائي للمشروع وضمان توفير قطع الغيار لمدة عشرة سنوات بعد الضمان. - يتم تدريب العاملين والمختصين في المحكمة على التشغيل وعمل الصيانة الدورية وطريقة فحص المولد للتاكد من جاهزيته للتشغيل والتشغيل اليدوي والأوتوماتيكي وطرق التحقق من مستوى الوقود وكل ما يلزم. - يتم عمل الاختبارات اللازمة على الأجهزة والأدوات والمواد والتمديدات في وجود المهندس المشرف قبل عزلها أو تغطيتها ورفض الأعمال المخالفة في حالة عدم تحقق نتائج الاختبارات طبقاً للأصول الفنية للتركيب وللشروط والمواصفات العامة والخاصة. - اللوحات الكهربائية تكون من النوعيةTYPE TESTED حسب الكود ( IEC - 60947) - على المقاول التنسيق مع الجهة صاحبة المشروع وجهات الاختصاص عن حالة الحفر بالموقع العام لتفادي إعطاب الكابلات والمواسير وخطوط الهاتف وفي حالة إعطاب أي منها أو أي أشياء أخرى على المقاول القيام فوراً بإصلاح التلفيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دون المطالبة بمقابل ذلك ويتحمل المقاول كافة التكاليف اللازمة للإصلاح لكافة الأعطال بالموقع. - يشمل العمل التكسير بالأرضيات والجدران لتنفيذ الأعمال مع إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء العمل من بلاط وسيراميك ورخام وديكور ولياسة ودهان ودفان وخرسانة وأسفلت وخلافه والمحافظة على باقي الأعمال المركبة في محيط الأعمال وفي حالة إتلاف أي منها على المقاول إصلاحها أو استبدالها دون المطالبة بمقابل ذلك وطبقاً لتعليمات جهاز الإشراف المسئول. يتم توفير عدة صيانة في الموقع وتدريب مسؤول الصيانة على الصيانة الدورية للمحرك وطرق الكشف الأولية عن الأعطال. - يتم تقديم خطة العمل للاعتماد للمهندس المشرف قبل البدء بالأعمال | م.ط | 4 | 2094 | 1 |
| 5 | الأعمال الكهربائية | 35 | توريد وتركيب وفحص وتشغيل واختبار كابلات كهربائية من النوع النحاس المعزول (Cu/XLPE/ /PVC) مقاس (1*(4c*150+1c70)mm2) لتركيبها من لوحة الطوارئ (EMM) على القاطع الخاص بلوحة المضخات (BOOST –P) لتغديتها الى لوحة (ATS) والسعر يشمل التمديد والتشغيل والحفر والاعمال المدنية مع ارجاعها الى الشكل المناسب والمواسير وحوامل الكابلات. | جميع كميات البنود المدرجة قد أوردت بإيجاز في جداول الكميات بغرض إعطاء فكرة عن العمل المطلوب ويعني ذلك مسئولية المقاول عن إتمام كافة الأعمال التي تتعلق بالبند وعليه يجب دراسة بنود المشروع جيداً والإلمام بالأعمال المتعلقة بها والإقرار بذلك ومعاينة الموقع المعاينة النافية للجهالة قبل وضع أسعاره على جداول الكميات وللوزارة الحق في تعديل أو إلغاء بعض البنود. - وأن جميع البنود بجداول الكميات تشمل على توريد وتركيب واختبار وتشغيل وتسليم جميع الأجهزة والمعدات والمواد المركبة كاملة مع كافة لوازمها وملحقاتها طبقاً للمخططات الخاصة بالمشروع والمواصفات العامة لوزارة العدل مع ضمان الأعمال والصيانة الدورية لمدة عامين بعد التسليم الابتدائي للمشروع وضمان توفير قطع الغيار لمدة عشرة سنوات بعد الضمان. - يتم تدريب العاملين والمختصين في المحكمة على التشغيل وعمل الصيانة الدورية وطريقة فحص المولد للتاكد من جاهزيته للتشغيل والتشغيل اليدوي والأوتوماتيكي وطرق التحقق من مستوى الوقود وكل ما يلزم. - يتم عمل الاختبارات اللازمة على الأجهزة والأدوات والمواد والتمديدات في وجود المهندس المشرف قبل عزلها أو تغطيتها ورفض الأعمال المخالفة في حالة عدم تحقق نتائج الاختبارات طبقاً للأصول الفنية للتركيب وللشروط والمواصفات العامة والخاصة. - اللوحات الكهربائية تكون من النوعيةTYPE TESTED حسب الكود ( IEC - 60947) - على المقاول التنسيق مع الجهة صاحبة المشروع وجهات الاختصاص عن حالة الحفر بالموقع العام لتفادي إعطاب الكابلات والمواسير وخطوط الهاتف وفي حالة إعطاب أي منها أو أي أشياء أخرى على المقاول القيام فوراً بإصلاح التلفيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دون المطالبة بمقابل ذلك ويتحمل المقاول كافة التكاليف اللازمة للإصلاح لكافة الأعطال بالموقع. - يشمل العمل التكسير بالأرضيات والجدران لتنفيذ الأعمال مع إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء العمل من بلاط وسيراميك ورخام وديكور ولياسة ودهان ودفان وخرسانة وأسفلت وخلافه والمحافظة على باقي الأعمال المركبة في محيط الأعمال وفي حالة إتلاف أي منها على المقاول إصلاحها أو استبدالها دون المطالبة بمقابل ذلك وطبقاً لتعليمات جهاز الإشراف المسئول. يتم توفير عدة صيانة في الموقع وتدريب مسؤول الصيانة على الصيانة الدورية للمحرك وطرق الكشف الأولية عن الأعطال. - يتم تقديم خطة العمل للاعتماد للمهندس المشرف قبل البدء بالأعمال | م.ط | 5 | 2094 | 1 |
| 6 | الأعمال الكهربائية | 35 | - توريد وتركيب وفحص وتشغيل واختبار كابلات كهربائية من النوع النحاس المعزول (Cu/XLPE/ /PVC) مقاس (1*(4c*150+1c70)mm2) لتركيبها من لوحة الطوارئ (EMM) على القاطع الخاص بالمصاعد لتغديتها الى لوحة (ATS) والسعر يشمل التمديد والتشغيل والحفر والاعمال المدنية مع ارجاعها الى الشكل المعماري المناسب والمواسير وحوامل الكابلات وجميع ما يلزم للتشغيل والتركيب حسب المخططات والمواصفات وموافقة المهندس. - رمز البند في منصة اعتماد 2094 | جميع كميات البنود المدرجة قد أوردت بإيجاز في جداول الكميات بغرض إعطاء فكرة عن العمل المطلوب ويعني ذلك مسئولية المقاول عن إتمام كافة الأعمال التي تتعلق بالبند وعليه يجب دراسة بنود المشروع جيداً والإلمام بالأعمال المتعلقة بها والإقرار بذلك ومعاينة الموقع المعاينة النافية للجهالة قبل وضع أسعاره على جداول الكميات وللوزارة الحق في تعديل أو إلغاء بعض البنود. - وأن جميع البنود بجداول الكميات تشمل على توريد وتركيب واختبار وتشغيل وتسليم جميع الأجهزة والمعدات والمواد المركبة كاملة مع كافة لوازمها وملحقاتها طبقاً للمخططات الخاصة بالمشروع والمواصفات العامة لوزارة العدل مع ضمان الأعمال والصيانة الدورية لمدة عامين بعد التسليم الابتدائي للمشروع وضمان توفير قطع الغيار لمدة عشرة سنوات بعد الضمان. - يتم تدريب العاملين والمختصين في المحكمة على التشغيل وعمل الصيانة الدورية وطريقة فحص المولد للتاكد من جاهزيته للتشغيل والتشغيل اليدوي والأوتوماتيكي وطرق التحقق من مستوى الوقود وكل ما يلزم. - يتم عمل الاختبارات اللازمة على الأجهزة والأدوات والمواد والتمديدات في وجود المهندس المشرف قبل عزلها أو تغطيتها ورفض الأعمال المخالفة في حالة عدم تحقق نتائج الاختبارات طبقاً للأصول الفنية للتركيب وللشروط والمواصفات العامة والخاصة. - اللوحات الكهربائية تكون من النوعيةTYPE TESTED حسب الكود ( IEC - 60947) - على المقاول التنسيق مع الجهة صاحبة المشروع وجهات الاختصاص عن حالة الحفر بالموقع العام لتفادي إعطاب الكابلات والمواسير وخطوط الهاتف وفي حالة إعطاب أي منها أو أي أشياء أخرى على المقاول القيام فوراً بإصلاح التلفيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دون المطالبة بمقابل ذلك ويتحمل المقاول كافة التكاليف اللازمة للإصلاح لكافة الأعطال بالموقع. - يشمل العمل التكسير بالأرضيات والجدران لتنفيذ الأعمال مع إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء العمل من بلاط وسيراميك ورخام وديكور ولياسة ودهان ودفان وخرسانة وأسفلت وخلافه والمحافظة على باقي الأعمال المركبة في محيط الأعمال وفي حالة إتلاف أي منها على المقاول إصلاحها أو استبدالها دون المطالبة بمقابل ذلك وطبقاً لتعليمات جهاز الإشراف المسئول. يتم توفير عدة صيانة في الموقع وتدريب مسؤول الصيانة على الصيانة الدورية للمحرك وطرق الكشف الأولية عن الأعطال. - يتم تقديم خطة العمل للاعتماد للمهندس المشرف قبل البدء بالأعمال | م.ط | 6 | 2094 | 1 |
| 7 | الأعمال الكهربائية | 35 | - توريد وتركيب وفحص وتشغيل واختبار كابلات كهربائية من النوع النحاس المعزول (Cu/XLPE/ /PVC) مقاس (1*(4c*150+1c70)mm2) لتركيبها من لوحة الطوارئ (EMM) الى لوحة (ATS) والسعر يشمل التمديد والتشغيل والحفر والاعمال المدنية مع ارجاعها الى الشكل المعماري المناسب والمواسير وحوامل الكابلات وجميع ما يلزم للتشغيل والتركيب وحسب المخططات والمواصفات وموافقة المهندس. - رمز البند في منصة اعتماد 2094 | جميع كميات البنود المدرجة قد أوردت بإيجاز في جداول الكميات بغرض إعطاء فكرة عن العمل المطلوب ويعني ذلك مسئولية المقاول عن إتمام كافة الأعمال التي تتعلق بالبند وعليه يجب دراسة بنود المشروع جيداً والإلمام بالأعمال المتعلقة بها والإقرار بذلك ومعاينة الموقع المعاينة النافية للجهالة قبل وضع أسعاره على جداول الكميات وللوزارة الحق في تعديل أو إلغاء بعض البنود. - وأن جميع البنود بجداول الكميات تشمل على توريد وتركيب واختبار وتشغيل وتسليم جميع الأجهزة والمعدات والمواد المركبة كاملة مع كافة لوازمها وملحقاتها طبقاً للمخططات الخاصة بالمشروع والمواصفات العامة لوزارة العدل مع ضمان الأعمال والصيانة الدورية لمدة عامين بعد التسليم الابتدائي للمشروع وضمان توفير قطع الغيار لمدة عشرة سنوات بعد الضمان. - يتم تدريب العاملين والمختصين في المحكمة على التشغيل وعمل الصيانة الدورية وطريقة فحص المولد للتاكد من جاهزيته للتشغيل والتشغيل اليدوي والأوتوماتيكي وطرق التحقق من مستوى الوقود وكل ما يلزم. - يتم عمل الاختبارات اللازمة على الأجهزة والأدوات والمواد والتمديدات في وجود المهندس المشرف قبل عزلها أو تغطيتها ورفض الأعمال المخالفة في حالة عدم تحقق نتائج الاختبارات طبقاً للأصول الفنية للتركيب وللشروط والمواصفات العامة والخاصة. - اللوحات الكهربائية تكون من النوعيةTYPE TESTED حسب الكود ( IEC - 60947) - على المقاول التنسيق مع الجهة صاحبة المشروع وجهات الاختصاص عن حالة الحفر بالموقع العام لتفادي إعطاب الكابلات والمواسير وخطوط الهاتف وفي حالة إعطاب أي منها أو أي أشياء أخرى على المقاول القيام فوراً بإصلاح التلفيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دون المطالبة بمقابل ذلك ويتحمل المقاول كافة التكاليف اللازمة للإصلاح لكافة الأعطال بالموقع. - يشمل العمل التكسير بالأرضيات والجدران لتنفيذ الأعمال مع إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء العمل من بلاط وسيراميك ورخام وديكور ولياسة ودهان ودفان وخرسانة وأسفلت وخلافه والمحافظة على باقي الأعمال المركبة في محيط الأعمال وفي حالة إتلاف أي منها على المقاول إصلاحها أو استبدالها دون المطالبة بمقابل ذلك وطبقاً لتعليمات جهاز الإشراف المسئول. يتم توفير عدة صيانة في الموقع وتدريب مسؤول الصيانة على الصيانة الدورية للمحرك وطرق الكشف الأولية عن الأعطال. - يتم تقديم خطة العمل للاعتماد للمهندس المشرف قبل البدء بالأعمال | م.ط | 7 | 2094 | 1 |
| 8 | الاعمال الكهربائية | 66 | - تركيب مظلة من الحديد ثلاث طبقات من شبك الحماية وطبقة عازلة لأشعة الشمس والقراميد الأحمر لزوم حماية المولد ولوحة ATS وخزان الوقود بارتفاع 3 م عن مستوى الأرض، ويتم تقديم مخطاطات التنفيذية التفصيلية قبل التركيب على أن يتم التركيب تحت اشراف المهندس المشرف. - مز البند في منصة اعتماد 2050 | جميع كميات البنود المدرجة قد أوردت بإيجاز في جداول الكميات بغرض إعطاء فكرة عن العمل المطلوب ويعني ذلك مسئولية المقاول عن إتمام كافة الأعمال التي تتعلق بالبند وعليه يجب دراسة بنود المشروع جيداً والإلمام بالأعمال المتعلقة بها والإقرار بذلك ومعاينة الموقع المعاينة النافية للجهالة قبل وضع أسعاره على جداول الكميات وللوزارة الحق في تعديل أو إلغاء بعض البنود. - وأن جميع البنود بجداول الكميات تشمل على توريد وتركيب واختبار وتشغيل وتسليم جميع الأجهزة والمعدات والمواد المركبة كاملة مع كافة لوازمها وملحقاتها طبقاً للمخططات الخاصة بالمشروع والمواصفات العامة لوزارة العدل مع ضمان الأعمال والصيانة الدورية لمدة عامين بعد التسليم الابتدائي للمشروع وضمان توفير قطع الغيار لمدة عشرة سنوات بعد الضمان. - يتم تدريب العاملين والمختصين في المحكمة على التشغيل وعمل الصيانة الدورية وطريقة فحص المولد للتاكد من جاهزيته للتشغيل والتشغيل اليدوي والأوتوماتيكي وطرق التحقق من مستوى الوقود وكل ما يلزم. - يتم عمل الاختبارات اللازمة على الأجهزة والأدوات والمواد والتمديدات في وجود المهندس المشرف قبل عزلها أو تغطيتها ورفض الأعمال المخالفة في حالة عدم تحقق نتائج الاختبارات طبقاً للأصول الفنية للتركيب وللشروط والمواصفات العامة والخاصة. - اللوحات الكهربائية تكون من النوعيةTYPE TESTED حسب الكود ( IEC - 60947) - على المقاول التنسيق مع الجهة صاحبة المشروع وجهات الاختصاص عن حالة الحفر بالموقع العام لتفادي إعطاب الكابلات والمواسير وخطوط الهاتف وفي حالة إعطاب أي منها أو أي أشياء أخرى على المقاول القيام فوراً بإصلاح التلفيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دون المطالبة بمقابل ذلك ويتحمل المقاول كافة التكاليف اللازمة للإصلاح لكافة الأعطال بالموقع. - يشمل العمل التكسير بالأرضيات والجدران لتنفيذ الأعمال مع إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء العمل من بلاط وسيراميك ورخام وديكور ولياسة ودهان ودفان وخرسانة وأسفلت وخلافه والمحافظة على باقي الأعمال المركبة في محيط الأعمال وفي حالة إتلاف أي منها على المقاول إصلاحها أو استبدالها دون المطالبة بمقابل ذلك وطبقاً لتعليمات جهاز الإشراف المسئول. يتم توفير عدة صيانة في الموقع وتدريب مسؤول الصيانة على الصيانة الدورية للمحرك وطرق الكشف الأولية عن الأعطال. - يتم تقديم خطة العمل للاعتماد للمهندس المشرف قبل البدء بالأعمال | م2 | 8 | 2050 | 1 |
| 9 | الأعمال الكهربائية | 1 | توريد وتركيب عدد واحد خزان وقود ديزل أسبوعي سعة لا تقل عن تشغل المولد بشكل متواصل لمدة 24ساعة لمدة 7 أيام وحسب حسابات موثقة (APPROVED) تتناسب مع كمية الاستهلاك من النوع المنفصل عن الوحدة مصنوع من الصاج المجلفن والمعالج ضد التفاعلات كامل بفتحة التهوية وفتحة لتغذية وحدة التوليد بالديزل وفتحة لعودة الديزل الزائد عن حاجة وحدة التوليد ومبين خارجي زجاجي لبيان مستوع الديزل بالخزان وفتحة لتعبئة الخزان والبند يشمل مضخة ديزل لتعبئة خزان الديزل الملاصق للمولد وتركيب لوحة خاصة بمضخة التعبئة وكافة الاعمال المدنية والمواسير وكل ما يلزم لاتمام العمل والتشغيل وطبقا للمواصفات القياسية والبند يشمل تجهيز الموقع بصبات خرسانية أسفل الخزان لحمل ثقل الخزان معباً مع تقديم مايثبت ذلك والمخطط التنفيذي المدني للقاعدة. رمز البند في منصة اعتماد 2103 | جميع كميات البنود المدرجة قد أوردت بإيجاز في جداول الكميات بغرض إعطاء فكرة عن العمل المطلوب ويعني ذلك مسئولية المقاول عن إتمام كافة الأعمال التي تتعلق بالبند وعليه يجب دراسة بنود المشروع جيداً والإلمام بالأعمال المتعلقة بها والإقرار بذلك ومعاينة الموقع المعاينة النافية للجهالة قبل وضع أسعاره على جداول الكميات وللوزارة الحق في تعديل أو إلغاء بعض البنود. - وأن جميع البنود بجداول الكميات تشمل على توريد وتركيب واختبار وتشغيل وتسليم جميع الأجهزة والمعدات والمواد المركبة كاملة مع كافة لوازمها وملحقاتها طبقاً للمخططات الخاصة بالمشروع والمواصفات العامة لوزارة العدل مع ضمان الأعمال والصيانة الدورية لمدة عامين بعد التسليم الابتدائي للمشروع وضمان توفير قطع الغيار لمدة عشرة سنوات بعد الضمان. - يتم تدريب العاملين والمختصين في المحكمة على التشغيل وعمل الصيانة الدورية وطريقة فحص المولد للتاكد من جاهزيته للتشغيل والتشغيل اليدوي والأوتوماتيكي وطرق التحقق من مستوى الوقود وكل ما يلزم. - يتم عمل الاختبارات اللازمة على الأجهزة والأدوات والمواد والتمديدات في وجود المهندس المشرف قبل عزلها أو تغطيتها ورفض الأعمال المخالفة في حالة عدم تحقق نتائج الاختبارات طبقاً للأصول الفنية للتركيب وللشروط والمواصفات العامة والخاصة. - اللوحات الكهربائية تكون من النوعيةTYPE TESTED حسب الكود ( IEC - 60947) - على المقاول التنسيق مع الجهة صاحبة المشروع وجهات الاختصاص عن حالة الحفر بالموقع العام لتفادي إعطاب الكابلات والمواسير وخطوط الهاتف وفي حالة إعطاب أي منها أو أي أشياء أخرى على المقاول القيام فوراً بإصلاح التلفيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دون المطالبة بمقابل ذلك ويتحمل المقاول كافة التكاليف اللازمة للإصلاح لكافة الأعطال بالموقع. - يشمل العمل التكسير بالأرضيات والجدران لتنفيذ الأعمال مع إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء العمل من بلاط وسيراميك ورخام وديكور ولياسة ودهان ودفان وخرسانة وأسفلت وخلافه والمحافظة على باقي الأعمال المركبة في محيط الأعمال وفي حالة إتلاف أي منها على المقاول إصلاحها أو استبدالها دون المطالبة بمقابل ذلك وطبقاً لتعليمات جهاز الإشراف المسئول. يتم توفير عدة صيانة في الموقع وتدريب مسؤول الصيانة على الصيانة الدورية للمحرك وطرق الكشف الأولية عن الأعطال. - يتم تقديم خطة العمل للاعتماد للمهندس المشرف قبل البدء بالأعمال | عدد | 9 | 2103 | 1 |
9 بند
كراسة الشروط الرئيسية
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة الخريف التجاريه شركة شخص واحد | 623,001.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة شعلة التقدم للمقاولات شركة شخص واحد | 1,548,935.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة خضير للتجاره والمقاولات | 1,229,338.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة ارواض التجارية | 603,665.83 | — | مطابق | مشارك |
| كمال محمد طه محمد وشركاه الشروق للمقاولات | 826,710.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الانشاءات الذكية للاتصالات السلكيه واللاسلكيه | 760,595.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة ارواض التجارية | 603,665.83 | 603,665.83 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
01/05/45 11:39:18 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
01/06/45 12:00:00 م
title
تاريخ الترسيه
value
22/08/1445