منافسة عامة
✓ مرسّى
تأهيل مبنى المحكمة الجزائية المتخصصة بمدينة الرياض
وزارة العدل - الديوان العام
رقم المنافسة
240239011055
المعرّف
#748770
عنوان الضمان الإبتدائى
الملز شارع الجامعة ديوان الوزارة الدور الخامس
الغرض من المنافسة
تأهيل مبنى المحكمة الجزائية المتخصصة بمدينة الرياض
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/02/21 15:59 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/03/10 | 1445-08-29 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/03/11 12:30 | 1445-09-01 |
| موعد فتح العروض | 2024/03/11 13:00 | 1445-09-01 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/03/20 | 1445-09-10 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2024/04/02 | 1445-09-23 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/03/10 | 1445-08-29 |
| أقصى مدة للإجابة | 7 يوم | |
| مكان فتح العروض | الرياض | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • مقاولات الإنشاءات العامة (التشييد و بناء المرافق العامة)- إنشاءات عامة
جدول 1 المواد - إنشاءات عامة
| البند | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | معالجة فواصل التمدد بين أجزاء المبنى وذلك عن طريق إزالة مواد العزل القديمة على طول الفاصل وتنظيف الفواصل من الشوائب و الاتربة، ونقل ناتج الازالة الى المقالب العمومية ثم يتم حقن الفاصل بمادة عزل جديدة مرنة ومقاومة للمياه والرطوبة مثل مادة البولي يوريثان أو Sikaflex Construction أو Sikaflex Pro3 ويتم اعتمادها من الجهة المشرفة، قبل الاستخدام، ويتم ملء التجويف بمادة العازل والمانع للتسرب على ان يتم عمل الاختبارات اللازمة، ويراعى اخذ الاحتياطات أثناء التنفيذ بحيث لا يسمح لمياه الأمطار بالتسرب للفواصل من أعلى المبنى ، ثم يتم تغطية الفاصل بشرائح الألومنيوم المعتمدة وبسمك لا يقل عن 1.5 مم على جانبي الفاصل ، مع تقديم ضمان للأعمال لمدة عشر سنوات، والبند يشمل كل ما يلزم لإنهاء الاعمال بالطريقة الصحيحة وفقا للأصول الفنية واعادة الشيء لأصلةالرمز في منصة اعتماد (2017) | متر طولي | 1 | 2017 | 1 |
| 2 | 350 | معالجة الرطوبة بالحوائط و الاسقف - يتم تحديد اماكنها على الطبيعة بالتنسيق بين المقاول والجهة المشرفة - وذلك بتكسير طبقات اللياسة بالمنطقة الرطبة وتنظيفها جيدا بالماء، ثم بالهواء للتجفيف واضافة مواد كيميائية معتمدة لمعالجة مصدر الرطوبة ويتم إعادة اللياسة مرة أخرى، والسعر يشمل نقل ناتج التكسير والازالة الى المقالب العمومية كما يشمل كافة الإكسسوارات اللازمة من شبك ممدد بين الخرسانة والمباني وعلى الأماكن التي يتم عمل تمديدات مواسير بها والحصول على سطح خشن تماماً ،وذلك حسب المواصفات وتعليمات الجهة المشرفة مع وزن استواء الجدران بالكامل بعمل بؤج وأوتار وحسب أفضل الطرق المتبعة في ذلك.- يجب اخذ التدابير اللازمة لحماية الأرضيات والأبواب والنوافذ وجميع الأجهزة والمعدات الموجودة في موقع العمل من الأتربة والأضرار التي يمكن أن تنجم عن الأعمال، وبعد ذلك يتم إعادة الدهان لمواد التشطيبات التالفة بنفس اللون ونفس المواصفات الموجودة بالموقع، وفي حالة عدم توافرها يتم تقديم بديل واعتماده من الجهة المشرفة، والبند يشمل كل ما يلزم لإنهاء الاعمال بالطريقة الصحيحة وفقا للأصول الفنية واعادة الشيء لأصلةالرمز في منصة اعتماد (2049) | متر مربع | 2 | 2049 | 1 |
| 3 | 20 | توريد وتركيب طبقة عازلة للرطوبة لدورات المياه في الطابق الثالث مكونة من لفائف البيتومين 4مم من طبقتين متعامدتين ذات كفاءة عالية للعزل مع عمل وزرة بارتفاع 10سم اعلى منسوب التشطيب، وتتم كافة أعمال العزل المائي بواسطة شركات متخصصة بعمال مدربة وماهرة بهذا التخصص وأن تختبر بواسطة الغمر بالمياه قبل إجراء أي أعمال أخرى عليها، والبند يشمل ازالة كافة طبقات تشطيب الارضيات المنفذة وصولا لطبقات العزل القديمة وازالتها ونقل ناتج التكسير والازالة والمخلفات الى المقالب العمومية قبل البدء في أعمال العزل الجديدة، والبند يشمل اعادة عزل وتركيب اختبار المواسير واستبدال التالف منها ان وجدت، ويتم تقديم ضمان للأعمال لمدة عشر سنوات من الشركات المتخصصة ومن المقاول الرئيسي للمشروع، ويكون التنفيذ حسب توجيهات الجهة الصانعة والجهة المشرفة، والبند يشمل كل ما يلزم لإنهاء الاعمال بالطريقة الصحيحة وفقا للأصول الفنية واعادة الشيء لأصلة.الرمز في منصة اعتماد (2015) | متر مربع | 3 | 2015 | 1 |
| 4 | 20 | توريد وتركيب سيراميك للأرضيات و لدورات المياه في الطابق الثالث بنفس اللون والمواصفات الموجودة بالموقع وفي حالة عدم توافرها يتم تقديم بديل واعتماده من الجهة المشرفة قبل بدء التنفيذ مع مراعاة عمل الميول المناسبة باتجاه الصفايات ويجب أن يكون البلاط خاليا من الفقاعات والعيوب ومتجانس وسطحه مستوي وزواياه قائمة.- يلصق السيراميك للأرضية بمونة الأسمنت والرمل بنسبة 4:1 وبسماكة لا تقل عن 2سم ولا تزيد عن 3.5سم فوق فرشة من الرمل الناعم والنظيف والخالي من المواد الطينية والمواد العضوية وأي شوائب أخرى. - يغمر البلاط بالماء قبل التركيب.والبند يشمل كل ما يلزم لإنهاء الاعمال بالطريقة الصحيحة وفقا للأصول الفنية واعادة الشيء لأصلة الرمز في منصة اعتماد (2041) | متر مربع | 4 | 2041 | 1 |
| 5 | 4 | توريد تركيب الرخام المتبقي للبرواز عند المصعد بالدور الثاني واستبدال رخام المغاسل التالف بدورات المياه والبند يشمل توريد رخام بنفس اللون والمواصفات الموجود بالموقع، وفي حالة عدم توافره يتم تقديم بديل واعتماده من الجهة المشرفة قبل بدء التنفيذ، كما يشمل جميع الاكسسوارات الخاصة واللازمة للتركيب والتثبيت بالطريقة الفنية الصحيحة، وكل ما يلزم لإنهاء الاعمال بالطريقة الصحيحة وفقا للأصول الفنية واعادة الشيء لأصلةالرمز في منصة اعتماد (2040) | متر مربع | 5 | 2040 | 1 |
| 6 | 150 | معالجة العزل والتسريبات بالسقف (Sky Light) عن طريق شركة متخصصة وعمل الاختبارات اللازمة، والبند يشملالاكسسوارات اللازمة للتركيب والسقالات وكل ما يلزم لإنهاء الاعمال بالطريقةالصحيحة وفقا للأصول الفنية واعادة الشيء لأصلة ويتم تقديم ضمان للأعمال لمدة عشر سنوات من الشركةالمتخصصة ومن المقاول الرئيسي للمشروع، ويكون التنفيذ حسب توجيهات الجهة الصانعة والجهة المشرفةالرمز في منصة اعتماد (2022) | متر مربع | 6 | 2022 | 1 |
| 7 | 10 | استبدال وحدات الزجاج التالفة بالسقف (Sky Light) بنفس اللون والمواصفات للزجاج الموجود بالموقع، وفي حالة عدم توافره يتم تقديم بديل واعتماده من الجهة المشرفة قبل بدء التنفيذ، والبند يشمل الاكسسوارات اللازمة للتركيب والسقالات وكل ما يلزم لإنهاء الاعمال بالطريقة الصحيحة وفقا للأصول الفنية واعادة الشيء لأصلة. الرمز في منصة اعتماد (2035) | متر مربع | 7 | 2035 | 1 |
| 8 | 50 | معالجة تسرب المياه بالكرفانات الخارجية وذلك بالكشف عن صرف السطح واستبدال التالف منه ومعالجته بطريقة فنيةصحيحة وعمل الاختبارات اللازمة، وبعد ذلك يتم إعادة الدهان لمواد التشطيبات التالفة بالحوائط بطريقة فنيةصحيحة، وحسب تعليمات الجهة المشرفة، والبند يشمل كل ما يلزم لإنهاء الاعمال بالطريقة الصحيحة وفقا للأصول الفنيةواعادة الشيء لأصلة. الرمز في منصة اعتماد (2059) | متر مربع | 8 | 2059 | 1 |
| 9 | 4 | توريد وتركيب واختبار وتشغيل فلاتر من الألومنيوم الخاصةبوحدات التكيف المدمجة وجميع ما يلزم لتسليم الأعمال على الوجه الأمثل حسب تعليمات الصانع واعتمادالجهةالمشرفةعلى أن تكون القطع الموردة مناسبة للتركيب على وحدات التكييف القائمة وحسب توصيات الجهة المصنعة ولا تؤثر على الضغط الإستاتيكي الداخلي بالوحدة حسب الموديلات والمقاسات التالية فلتر مقاس (FILTER; 2 X 20 X 30, TA) الخاص بالوحدةموديل (TSC060EKE0A1T) الرمز في منصة اعتماد (2071) | عدد | 9 | 2017 | 1 |
| 10 | 12 | توريد وتركيب واختبار وتشغيل فلاتر من الألومنيوم الخاصة بوحدات التكيف المدمجة وجميع ما يلزم لتسليم الأعمال على الوجه الأمثل حسب تعليمات الصانع واعتماد الجهة المشرفة على أن تكون القطع الموردة مناسبة للتركيب على وحدات التكييف القائمة وحسب توصيات الجهة المصنعة ولا تؤثر على الضغط الإستاتيكي الداخلي بالوحدة حسب الموديلات والمقاسات التالية فلتر مقاس (FILTER; 20X25X2) الخاص بالوحدة موديل (TSC120FKE0A1F)الرمز في منصة اعتماد (2071) | عدد | 10 | 2071 | 1 |
| 11 | 16 | توريد وتركيب واختبار وتشغيل فلاتر من الألومنيوم الخاصة بوحدات التكيف المدمجة وجميع ما يلزم لتسليم الأعمال على الوجه الأمثل حسب تعليمات الصانع واعتماد الجهة المشرفة على أن تكون القطع الموردة مناسبة للتركيب على وحدات التكييف القائمة وحسب توصيات الجهة المصنعة ولا تؤثر على الضغط الإستاتيكي الداخلي بالوحدة حسب الموديلات والمقاسات التالية فلتر مقاس (FILTER; 20X25X2) الخاص بالوحدة موديل (TSH240FKR0A0C)الرمز في منصة اعتماد (2071 | عدد | 11 | 2071 | 1 |
| 12 | 16 | توريد وتركيب واختبار وتشغيل فلاتر من الألومنيوم الخاصة بوحدات التكيف المدمجة وجميع ما يلزم لتسليم الأعمال على الوجه الأمثل حسب تعليمات الصانع واعتماد الجهة المشرفة على أن تكون القطع الموردة مناسبة للتركيب على وحدات التكييف القائمة وحسب توصيات الجهة المصنعة ولا تؤثر على الضغط الإستاتيكي الداخلي بالوحدة حسب الموديلات والمقاسات التالية فلتر مقاس (FILTER; 20X25X2) الخاص بالوحدة موديل (TSH300FKR0A0B)الرمز في منصة اعتماد (2071) | عدد | 12 | 2071 | 1 |
| 13 | 4 | توريد وتركيب واختبار وتشغيل فلاتر من الألومنيوم الخاصة بوحدات التكيف المدمجة وجميع ما يلزم لتسليم الأعمال على الوجه الأمثل حسب تعليمات الصانع واعتماد الجهة المشرفة على أن تكون القطع الموردة مناسبة للتركيب على وحدات التكييف القائمة وحسب توصيات الجهة المصنعة ولا تؤثر على الضغط الإستاتيكي الداخلي بالوحدة حسب الموديلات والمقاسات التالية فلتر مقاس (FILTER; 20X25X2) الخاص بالوحدة موديل (TSH300FKR0A0B)الرمز في منصة اعتماد (2071) | عدد | 13 | 2071 | 1 |
| 14 | 4 | توريد وتركيب واختبار وتشغيل فلاتر من الألومنيوم الخاصة بوحدات التكيف المدمجة وجميع ما يلزم لتسليم الأعمال على الوجه الأمثل حسب تعليمات الصانع واعتماد الجهة المشرفة على أن تكون القطع الموردة مناسبة للتركيب على وحدات التكييف القائمة وحسب توصيات الجهة المصنعة ولا تؤثر على الضغط الإستاتيكي الداخلي بالوحدة حسب الموديلات والمقاسات التالية فلتر مقاس (FILTER, 20X20X2) الخاص بالوحدة موديل (TSH150FKR0A0C)الرمز في منصة اعتماد (2071) | عدد | 14 | 2071 | 1 |
| 15 | 88 | توريد وتركيب واختبار وتشغيل فلاتر من الألومنيوم الخاصة بوحدات التكيف المدمجة وجميع ما يلزم لتسليم الأعمال على الوجه الأمثل حسب تعليمات الصانع واعتماد الجهة المشرفة على أن تكون القطع الموردة مناسبة للتركيب على وحدات التكييف القائمة وحسب توصيات الجهة المصنعة ولا تؤثر على الضغط الإستاتيكي الداخلي بالوحدة حسب الموديلات والمقاسات التالية فلتر مقاس (FILTER; 20X25X2) الخاص بالوحدة موديل (TSH180GKR0A) الرمز في منصة اعتماد (2071) | عدد | 15 | 2071 | 1 |
| 16 | 21 | توريد وتركيب واختبار وتشغيل مصائد الرمال على مداخل الهواء النقي الخاصة بوحدات التكيف المدمجة والعمل يشمل جميع ما يلزم من أعمال صاج ووصلات حسب تعليمات المصنع واعتماد الجهة المشرفة وتكون مناسبة للتركيب على الوحدات القائمة مقاس CM (65x30) سنتيميترالرمز في منصة اعتماد (2073) | عدد | 16 | 2073 | 1 |
| 17 | 8 | توريد وتركيب واختبار ساعات (عدادات قياس) الضغط وجميع ما يلزم من محابس ووصلات على أن يتم تقديم شهادات المعايرة مع التوريد ومراعاة ان يكون مدى (Range) قياس العداد ووحدات القياس مناسبة للتطبيق وحسب متطلبات التشغيل وتوصيات الجهة المشرفة. | عدد | 17 | 0 | |
| 18 | 1 | إعادة برمجة لوحات مضخات الحريق والعمل يشمل جميع ما يلزم من استبدال اجزاء وقطع وتغير وصلات ومحابس وإصلاح الأجزاء التالفة بغرفة مضخات الحريق | عدد | 18 | 0 | |
| 19 | 150 | مراجعة ميول مواسير صرف المكيفات فوق السقف المستعار وتعديل وإعادة عزل التالف منها لمنع الترشيح والعمل يشمل تغيير الحوامل والعلاقات وتعديل المسارات المواسير إذا استدعت الحاجة لضبط الميول وتنفيذ كل ما يلزم لإنهاء الأعمال على الوجه الأمثل.الرمز في منصة اعتماد (2065) | متر طولي | 19 | 2065 | 1 |
| 20 | 1 | فحص ومعاينة واختبار نظام الانذار من الحريق القائم في المبنى | عدد | 20 | 0 | |
| 21 | 70 | استبدال وتوريد وتركيب وتشغيل كواشف الدخان المعنونه | عدد | 21 | 0 | |
| 22 | 50 | استبدال وتوريد وتركيب وتشغيل كواشف الحرارة المعنونه | عدد | 22 | 0 | |
| 23 | 12 | استبدال وتوريد وتركيب وتشغيل محطات النداء اليدوية | عدد | 23 | 0 | |
| 24 | 12 | استبدال وتوريد وتركيب وتشغيل وحدات الانذار والاجراس الصوتية مزودة بوحدة إضاءة المعنونه | عدد | 24 | 0 | |
| 25 | 10 | استبدال وتوريد وتركيب وتشغيل وحدات التحكم المعنونه | عدد | 25 | 0 | |
| 26 | 1 | اصلاح وإعادة برمجة لوحة التحكم للإنذار من الحريق واستبدال وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل أي من مكوناتها التالفة وغير صالحة للاستخدام وكل ما يلزم لتشغيل اللوحة ووضعها في الخدمة علي أكمل وجه وفق اعتماد الجهة المشرفة ومتطلبات الدفاع المدني والكودات ذات الصلة بأنظمة الامن والسلامة. | عدد | 26 | 0 | |
| 27 | 500 | اصلاح شبكة كابلات نظام الانذار من الحريق وتوريد وتركيب وتشغيل واستبدال التالف منها وغير الصالح للاستخدام بحسب نتائج الاختبارات وجميع ما يتعلق بالكابلات من تمديدات ومواسير وعلب وجميع القطع والاكسسوارات وكل ما يلزم لتشغيل شبكة كابلات النظام علي أكمل وجه وفق اعتماد الجهة المشرفة ومتطلبات الدفاع المدني والكودات ذات الصلة بأنظمة الامن والسلامةالرمز في منصة اعتماد (2093) | متر طولي | 27 | 2093 | 1 |
| 28 | 1 | اختبار وتشغيل وبرمجة نظام الانذار من الحريق كاملا بعد عمل جميع التعديلات والتركيبات والربط المطلوبة مع الانظمة الأخرى وتنفيذ أي أعمال ومتطلبات وتعديلات اضافية مطلوبة تلزم لتشغيل النظام ووضعه في الخدمة على أكمل وجه وفق اعتماد الجهة المشرفة ومتطلبات الدفاع المدني والكودات ذات الصلة بأنظمة الامن والسلامة وضمان منظومة انذار الحريق وتقديم شهادة معتمدة بسلامة النظام. | عدد | 28 | 0 |
28 بند
كراسة الشروط الرئيسية
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة ركن المعدات للمقاولات | 388,375.70 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة المرساة الجديدة للمقاولات العامة | 621,345.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة المعمورة المتطورة للمقاولات | 516,672.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة منسوب التعمير للمقاولات العامة | 310,367.75 | — | مطابق | مشارك |
| شركة ركن الانشاءات للمقاولات | 485,357.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة قنوات التوريد للمقاولات | 847,090.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة ركن المعدات للمقاولات | 388,375.70 | 388,375.70 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
08/08/45 11:12:25 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
01/09/45 01:00:00 م
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروض01/09/45 01:00:00 مآخر موعد لتقديم العروض01/09/45 12:30:00 مآخر موعد لإستلام الإستفسارات29/08/45 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
04/11/1445